Principiel kendelse om parallelforsinkelse: “Time, no money”

I en ny kendelse tager voldgiftsretten stilling til det økonomiske opgør, der udspringer af de forhold, der forsinker byggeriet på samme tid, og som kan henføres til både entreprenøren og bygherren. Såkaldte ”parallelle forsinkelser”.

Voldgiftsretten fastslog i den konkrete sag, at entreprenøren alene var berettiget til tidsfristforlængelse, men ikke økonomisk kompensation, og bygherren ikke havde ret til dagbod for den periode, hvor bygherren selv medvirkede til forsinkelsen. Voldgiftsretten baner dermed vejen for Malmaison-doktrinens princip om ”Time, no money”.

Læs artiklen her.

 



 

---